Anexa nr. 1

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr.	Denumirea serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de
referință	
1	servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID		Conform caietului de sarcini			
	TOTAL					

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr.	Denumirea
serviciilor
   de proiectare	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar,
inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/
prestare	
1	servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID							
	TOTAL							

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________
Anexa nr. 3

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 5

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului______________________________________________
2. Numărul și data contractului___________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara______________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a)	antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b)	antreprenor asociat
c)	subantreprenor
7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată
                                                            în care s-a                       	     în echivalent
încheiat contractul     	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________
b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)	contractată_______________________________________________________________
b) efectiv realizată ____________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 6

DECLARAȚIE 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii doi de activitate

Nr
d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/
Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate 	Perioada de execuţie a lucrării (luni)	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor	
1	 	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	 	
...	 	 	 	 	 	 	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 7

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o	
Funcţia	
Studii de specialitate	Vechimea în  munca de specialitate (ani)	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare
și data eliberării

	1	2	3	4	5	

						

Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 8

ACHIZIŢII PUBLICE	

Contract Nr.
de achiziţionare a serviciilor de proiectare 

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU, nu se modifică)

Obiectul achiziției servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID
Cod CPV: 71220000-6

“___”_________2022	                                                                                       mun. Chișinău
Antreprenor	
Autoritatea contractantă	

______________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin ________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ___________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
Denumit în continuare ,, Antreprenor”
IDNO ________________pe de o parte,	
Inspectoratul General de Carabinieri reprezentat prin Comandantul general dl Ștefan PAVLOV, ce activează în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2019, denumit în continuare „Beneficiar”, c/f 1006601000473, pe de altă parte	

ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
1. Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID, denumite în continuare Lucrări, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din ………..
2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a)	Formularul Contractului;
b)	Specificația tehnică;
c)	Specificația de preț;
3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
 5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 
1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de Antreprenor. 
1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE
2.1.  Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezentul Contract. 
2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz – ............, inclusiv perioada de timp nesesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.
 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.
2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de 4 (patru) exemplare + varianta electronică. 
2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei MD şi constituie……..lei MD.
3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate, după predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”. 
3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calindaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor în baza facturilor fiscale electronice     (e-factură, ciclul scurt). 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE
4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă:
a)	cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract; 
b)	calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE
5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
a)	să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;
b)	să indice termenul de garanție a lucrărilor;
c)	să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
d)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
e)	să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;
f)	să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
g)	să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.
6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
b)	să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT
7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului. 
7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:
a)	refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;         
b)	nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
c)	nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
d)	nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract;
e)	contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
f)	contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
g)	contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de 5 zile de la data recepționării,  fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.
9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
9.4.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen  restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului. 
9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de  5% din suma totală a contractului. 
9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 %  din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.
9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 %  din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  5% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform cadrului normativ al Republicii Moldova.
11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.
11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  
11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Antreprenor și două exemplare pentru Beneficiar.
11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2022.
11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,  “____” 

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
   (LA NECESITATE, se vor negocia între părți)

1.1.	Beneficiarul nu va accepta un termen de întârziere mai mare de 10 (zece) zile calendaristice.
1.2.	Pentru fiecare zi de întârziere, Antreprenorul achită despăgubiri în valoare de 0,1 % din suma Serviciile neprestate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.
1.3.	Beneficiarul nu va accepta prelungirea termenului de prestare a Serviciilor cu excepția celui indicat în pct 1.1. din Condițiile speciale ale prezentului Contract. Prelungirea termenului de livrare nu va exonera Antreprenorul de la achitarea despăgubirilor prevăzute la pct. 1.2. din Condițiile speciale ale prezentului Contract, care vor fi calculate începând cu prima zi de întârziere.
1.4.	În cazul depășirii termenului de întârziere de 10 (zece) zile calendaristice, Beneficiarul va iniția procedura de rezoluțiune a Contractului. 
1.5.	Dacă partea înștiințată nu va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de rezoluțiune, Beneficiarul va fi în drept de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia.

DATELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR	
Antreprenor	
Beneficiar	

Inspectoratul General de Carabinieri	

Adresa poştală:
Telefon:	
mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A 
MD-2028, telefon: 022-73-93-68, 022-73-93-09	

Cod fiscal:	
Cod fiscal: 1006601000473	

Banca:	
Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Chișinău, buget de stat	

Cod TVA:	
Adresa băncii: mun. Chişinău, str. C. Tănase, 7	

Cod:	
Cod bancar: TREZMD2X	

IBAN	
IBAN: MD23TRPBAA222990A14338AD	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR	

_______________________________________
                                             L.Ş.	
Comandant general dl Ștefan PAVLOV 
______________________________________
                                                             L.Ş.	

SF al IGC:                                                      	

SJPC al IGC:           	

Trezoreria Înregistrat la data și nr.